624 Auftrag des Ministeriums für regionale Entwicklung Sro. Liste der Arten von Arbeiten, die die Sicherheit von Investitionsbauprojekten nicht beeinträchtigen
Verordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom 30. Dezember 2009 N 624
"Über die Genehmigung der Liste der Arten von Arbeiten zu Ingenieurvermessungen, zur Erstellung von Projektdokumentationen, zum Bau, zur Rekonstruktion, zur Überholung von Investitionsobjekten, die die Sicherheit von Investitionsprojekten beeinträchtigen"
Gemäß Artikel 8 Teil 5 des Bundesgesetzes vom 22. Juli 2008 N 148-FZ „Über Änderungen des Städtebaugesetzbuchs der Russischen Föderation und bestimmter Rechtsakte der Russischen Föderation“ (Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2008, N 30 (Teil 1), 3604) und gemäß Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 19. November 2008 N 864 „Über Maßnahmen zur Umsetzung des Bundesgesetzes vom 22. Juli 2008 N 148-FZ“ Über Änderungen des Städtebaugesetzbuch der Russischen Föderation und bestimmte Gesetzgebungsakte der Russischen Föderation" (Sobraniye zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 2008, N 48, Art. 5612), befehle ich:
1. Genehmigen Sie die beigefügte Liste der Arten von Arbeiten zu Ingenieurvermessungen, Erstellung von Projektdokumentationen, Bau, Rekonstruktion, Überholung von Investitionsbauanlagen, die die Sicherheit von Investitionsbauanlagen betreffen (im Folgenden - die Liste).
2. Stellen Sie fest, dass die Liste keine Arten von Arbeiten zur Erstellung der Projektdokumentation, zum Bau, zur Rekonstruktion, zur Überholung in Bezug auf Objekte enthält, für die die Erteilung einer Baugenehmigung gemäß Artikel 51 Teil 17 nicht erforderlich ist das Städtebaugesetzbuch der Russischen Föderation (Gesetzessammlung der Russischen Föderation, 2005, N 1, Artikel 16; 2008, N 30 (Teil 2), Artikel 3616), sowie in Bezug auf einzelne Wohnungsbauobjekte (freistehende Wohngebäude). mit nicht mehr als drei Stockwerken, vorgesehen für den Aufenthalt von nicht mehr als zwei Familien); Wohngebäude mit nicht mehr als drei Stockwerken, bestehend aus mehreren Blöcken, deren Anzahl zehn nicht überschreitet und von denen jeder für eine Familie bestimmt ist, eine gemeinsame Wand (gemeinsame Wände) ohne Öffnungen mit dem benachbarten Block oder den benachbarten Blöcken hat, befindet sich auf einem separaten Grundstück und hat Zugang zum Gemeinschaftsbereich (Wohnhäuser mit Blockbebauung); Mehrfamilienhäuser mit nicht mehr als drei Stockwerken, bestehend aus einem oder mehreren Blockabschnitten, deren Anzahl vier nicht überschreitet, von denen jeder mehrere Wohnungen und Gemeinschaftsräume enthält und die jeweils einen separaten Eingang mit Zugang zum Gemeinschaftsbereich haben.
3. Erkennen Sie die Anordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom 9. Dezember 2008 N 274 „Über die Genehmigung der Liste der Arten von Arbeiten zu Ingenieurvermessungen, zur Erstellung der Projektdokumentation, zum Bau, zur Rekonstruktion, Überholung von Kapitalbauanlagen, die sich auf Sicherheitskapitalbauprojekte auswirken“ (registriert beim Justizministerium Russlands am 16. Januar 2009 N 13086) sowie Anordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom 21. Oktober 2009 N 480 "Über Änderungen des Erlasses des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom 9. Dezember 2008 N 274 "Über die Genehmigung der Liste der Arten von Arbeiten zu Ingenieurvermessungen, zur Erstellung der Projektdokumentation, zum Bau, zum Wiederaufbau , Überholung von Investitionsgütern, die die Sicherheit von Investitionsgütern beeinträchtigen" (registriert beim Justizministerium Russlands am 22. Dezember 2009 N 15789) mom Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung.
4. Dem stellvertretenden Minister für regionale Entwicklung der Russischen Föderation V.A. die Kontrolle über die Ausführung dieser Anordnung aufzuerlegen. Tokarew.
Minister V.F. Basargin
Scrollen
Arten von Arbeiten, Ingenieurvermessungen, Erstellung der Projektdokumentation, Bau, Rekonstruktion, Überholung von Investitionsgütern, die die Sicherheit von Investitionsgütern beeinträchtigen
(Genehmigt im Auftrag des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom 30
2009. N 624)
Schreiben vom 15.06.2010 Nr. 24099-RP/08
Erläuterungen des Ministeriums für regionale Entwicklung zur Anordnung 624
Landesverband der Bauherren
123242, g . Moskau, St. Malaya Gruzinskaya, 3
Nationaler Verband der Designer
123610 gr .Moskau, Krasnopresnenskaja-Brücke, 12, Eingang 3, Büro 1004v, 1004a
Nationaler Verband der Vermessungsingenieure
129090, Moskau, Bolshoi Balkansky Lane, 20, Gebäude 1, 6. Stock
Im Zusammenhang mit zahlreichen Anfragen von Selbstregulierungsorganisationen zum Verfahren zur Umsetzung der Anordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom 30. Dezember 2009 Nr. 624 „Über die Genehmigung der Liste der Arten von Arbeiten zu Ingenieurvermessungen, am die Erstellung von Planungsunterlagen über den Bau, die Rekonstruktion, die Überholung von Investitionsbauprojekten, die Auswirkungen auf die Sicherheit von Investitionsbauprojekten haben“, die am 1. Juli 2010 in Kraft treten, erläutern wir Folgendes.
Ab dem 1. Juli 2010 wurde die Liste der Arten von Arbeiten, die die Sicherheit von Investitionsgütern beeinträchtigen (im Folgenden als Liste bezeichnet), genehmigt durch die Anordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung Russlands vom 30. Dezember 2009 Nr. 624 " Bei Genehmigung der Liste der Arten von Arbeiten zu Ingenieurvermessungen zur Erstellung einer Entwurfsdokumentation für den Bau, den Wiederaufbau und die Überholung von Kapitalbauanlagen, die sich auf die Sicherheit von Kapitalbauanlagen auswirken “(im Folgenden - Verordnung Nr. 624). Ab diesem Datum gilt die durch den Erlass des Ministeriums für regionale Entwicklung Russlands vom 9. Dezember 2008 Nr. 274 genehmigte Liste „Über die Genehmigung der Liste der Arten von Arbeiten, die sich auf die Sicherheit von Investitionsbauprojekten auswirken“, sowie die Verordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung Russlands vom 21. Oktober 2009 Nr. 480 „Über die Einführung von Änderungen der Verordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom
9. Dezember 2008 Nr. 274 "Über die Genehmigung der Liste der Arten von Arbeiten zu Ingenieurvermessungen, Erstellung von Projektdokumentationen, Bau, Rekonstruktion, Überholung von Investitionsbauobjekten, die die Sicherheit von Investitionsbauobjekten beeinträchtigen."
Gemäß Artikel 55.8 Teil 9 des Städtebaugesetzbuchs der Russischen Föderation (im Folgenden als Gesetzbuch bezeichnet) wird eine Zulassungsbescheinigung für eine bestimmte Art oder Arten von Arbeiten ausgestellt, die die Sicherheit von Investitionsgütern beeinträchtigen a Selbstregulierungsorganisation (im Folgenden SRO genannt) ohne zeitliche und räumliche Begrenzung ihrer Geltung . Somit hebt die Aufhebung der Anordnung des russischen Ministeriums für regionale Entwicklung vom 9. Dezember 2008 Nr. 274 die Gültigkeit der gemäß dieser Anordnung ausgestellten Zulassungsbescheinigungen nicht formell auf. Organisationen und Einzelunternehmer haben das Recht, die Arbeiten auszuführen, die in dem Zertifikat angegeben sind, das auf der Grundlage der Anordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung Russlands vom 9. Dezember 2008 Nr. 274 ausgestellt und ausdrücklich in der Anordnung Nr. 624 vorgesehen ist.
Gleichzeitig, bei der Umsetzung der Verordnung Nr. 624 in der Praxis von öffentlichen und privaten Auftraggebern, Kommissionen für die Durchführung von Ausschreibungen und Auktionen, Organisationen für die Durchführung staatlicher Prüfungen von Projektdokumentationen und Ingenieurvermessungsergebnissen, staatliche Bauaufsichtsbehörden, Baukontrollorganisationen, Gesetz Vollstreckungsbehörden und anderen Stellen und Organisationen kann es schwierig sein, die Arten von Arbeiten zu vergleichen, die in den Zertifikaten angegeben sind, die gemäß der Anordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung Russlands vom 9. Dezember 2008 Nr. 274 und in der genehmigten Liste ausgestellt wurden durch Bestell-Nr. 624, da in letzterer die Werkgattungen meist in einer anderen Auflage formuliert sind .
In diesem Zusammenhang empfiehlt das Ministerium für regionale Entwicklung Russlands ab dem 1. Juli 2010 gemäß Artikel 52 Teil 2 des Kodex, dass Personen, die mit Ingenieurvermessungen, Architektur- und Bauplanung, Bau, Wiederaufbau und Überholung von Kapitalbauten befasst sind Betriebe führen die in der Listengenehmigten Verordnung Nr. 624 genannten Arbeiten erst aus, nachdem die genannten Arbeiten in den von der SRO ausgestellten Duldungsbescheinigungen enthalten sind.
Zur Umsetzung der Verordnung Nr. 624 müssen SROs folgende Maßnahmen ergreifen:
1) Durchführung von Generalversammlungen der SRO-Mitglieder;
2) Benachrichtigung von Rostekhnadzor über Änderungen im Tätigkeitsbereich der SRO und über die Annahme neuer Anforderungen für die Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen;
3) Einführung von Änderungen der Zulassungsbescheinigungen.
4) Einholung einer Entscheidung von Rostekhnadzor über die Eingabe von Informationen in das staatliche Register über die Änderung des Umfangs der SRO-Tätigkeiten, um im Namen des Staates das Recht zu bestätigen, Zulassungsbescheinigungen gemäß der Verordnung Nr. 624 auszustellen
1. Durchführung von Generalversammlungen der SRO-Mitglieder
1.1. Bestimmung des Tätigkeitsbereichs einer Selbstregulierungsorganisation.
Gemäß Artikel 55.10 Absatz 10 des Kodex umfasst die ausschließliche Zuständigkeit der Generalversammlung der Mitglieder der SRO die Festlegung der Liste der Arten von Arbeiten, die die Sicherheit von Investitionsobjekten betreffen, und die Lösung von Fragen zur Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung die zum Geltungsbereich der SRO gehört.
Gemäß Teil 5 von Artikel 55.5 des Kodex müssen die Anforderungen für die Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen in Bezug auf jede Art von Arbeiten, die die Sicherheit von Investitionsgütern betreffen, und die Lösung von Fragen im Zusammenhang mit der Ausstellung von a Zulassungsbescheinigung, auf der die Mitgliederversammlung der SRO auf den Geltungsbereich der SRO oder Arten solcher Werke hinweist.
In Übereinstimmung mit Artikel 55.8 Teil 5 des Kodex kann die SRO Zulassungsbescheinigungen für Arbeiten ausstellen, die die Sicherheit von Investitionsgütern betreffen, und zwar nur in Bezug auf Arten von Arbeiten, bei denen die Lösung von Problemen bei der Ausstellung einer Zulassungsbescheinigung erfolgt wird von der Mitgliederversammlung der SRO dem Aufgabenbereich der SRO zugerechnet.
Auf der Grundlage des Vorstehenden ist die SRO ohne Festlegung des Umfangs ihrer Tätigkeit nicht berechtigt, die Anforderungen für die Ausstellung von Zertifikaten zu genehmigen und ist nicht berechtigt, Zertifikate für die entsprechenden Arten von Arbeiten auszustellen. Gleichzeitig sollte der Tätigkeitsbereich der SRO alle oder einen Teil der in der Verordnung Nr. 624 enthaltenen Arten von Arbeiten umfassen.
Bei der Bestimmung des Tätigkeitsbereichs sollten Selbstregulierungsorganisationen auch darauf achten, dass die Verordnung Nr. 624 eine erhebliche Anzahl von mit einem „*“ gekennzeichneten Arten von Bauleistungen enthält. Diese Arbeiten sollten in den Tätigkeitsbereich der SRO aufgenommen werden, wenn die angegebenen Arbeiten von Mitgliedern der SRO im Zusammenhang mit besonders gefährlichen, technisch komplexen und einzigartigen Investitionsbauprojekten durchgeführt werden.
Die Gesetzgebung schränkt die SRO nicht in ihrem Recht ein, Generalversammlungen ihrer Mitglieder über die Frage der Genehmigung neuer Tätigkeitsbereiche gemäß Verordnung Nr. 624 vor dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung abzuhalten. Gleichzeitig darf der entsprechende Beschluss der Hauptversammlung frühestens am 1. Juli 2010 (Datum des Inkrafttretens der Verordnung Nr. 624) in Kraft treten.
1.2. Definition neuer Anforderungen für die Ausstellung von Arbeitszulassungsbescheinigungen gemäß Verordnung Nr. 624.
In Anbetracht dessen, dass tho In der Verordnung Nr. 624 hat sich die Art der Arbeit geändert, die Generalversammlung der SRO-Mitglieder muss neue Anforderungen für die Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen genehmigen.
Die SRO hat das Recht, bis zum 1. Juli 2010 (mit verzögertem Inkrafttreten des Beschlusses der Generalversammlung) Generalversammlungen ihrer Mitglieder abzuhalten und neue Anforderungen für die Ausstellung von Aufnahmebescheinigungen gemäss Verordnung Nr. 624 zu genehmigen. .
Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass die Verordnung der Regierung der Russischen Föderation Nr. 48 vom 03.02.2010 erhöhte Anforderungen an die Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen in Bezug auf besonders gefährliche, technisch komplexe und einzigartige Objekte festlegt.
Darüber hinaus enthält die Verordnung Nr. 624 eine erhebliche Anzahl von mit einem „*“ gekennzeichneten Arten von Bauarbeiten, für die eine Zulassungsbescheinigung nur dann erforderlich ist, wenn diese Arbeiten an besonders gefährlichen, technisch komplexen und einzigartigen Objekten durchgeführt werden, wie z sowie Arbeiten, die ihrem Inhalt nach nur auf besonders gefährliche, technisch komplexe und einzigartige Objekte anwendbar sind.
Sollen also Angehörige der SRO Arbeiten an besonders gefährlichen, technisch komplexen und einzigartigen Objekten sowie an anderen Objekten durchführen, so muss die SRO die Voraussetzungen für die Ausstellung von Bescheinigungen für beide besonders gefährlichen, technisch komplexen und einzigartigen Objekte entsprechend genehmigen , und für andere Kapitalbauprojekte.
2. Benachrichtigung von Rostekhnadzor über Änderungen im Tätigkeitsbereich von Selbstregulierungsorganisationen und über die Annahme von Anforderungen für die Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen
Gemäß Artikel 55.5 Teil 14 des Kodex sind Beschlüsse, die von der Hauptversammlung der Mitglieder einer Selbstregulierungsorganisation angenommen wurden, spätestens drei Tage nach ihrer Annahme in elektronischer und Papierform an die Aufsichtsbehörde zu übermitteln für Selbstregulierungsorganisationen (Rostekhnadzor).
Gemäß Absatz 3 von Teil 2 von Artikel 55.18 des Kodex, Informationen über die Liste der Arten von Arbeiten, die die Sicherheit von Kapitalbauanlagen betreffen, und die Lösung von Fragen im Zusammenhang mit der Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen, zu denen die Hauptversammlung der Mitglieder der Selbstregulierungsorganisation bezieht sich auf den Tätigkeitsbereich der Selbstregulierungsorganisation wird in das staatliche Register der Selbstregulierungsorganisationen eingetragen .
Gemäß Teil 4 dieses Artikels trägt die Aufsichtsbehörde für Selbstregulierungsorganisationen (Rostekhnadzor) Informationen über die Selbstregulierungsorganisation innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Mitteilung in das staatliche Register der Selbstregulierungsorganisationen ein die von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitglieder der Selbstregulierungsorganisation oder das ständige kollegiale Leitungsorgan der Selbstregulierungsorganisation beschließt. Gemäß Teil 7 dieses Artikels erfolgt die Eingabe von Informationen in das staatliche Register der Selbstregulierungsorganisationen und die Änderung dieser Informationen kostenlos.
Stellt eine Selbstregulierungsorganisation gemäß Artikel 55.18 Teil 5 einen Verstoß gegen die Anforderungen des Kodex fest, wenn sie Entscheidungen trifft, die der Aufsichtsbehörde für Selbstregulierungsorganisationen gemeldet werden, setzt diese Aufsichtsbehörde die Eintragung aus der relevanten Informationen in das staatliche Register der Selbstregulierungsorganisationen und sendet der Selbstregulierungsorganisation den Auftrag, festgestellte Verstöße zu beseitigen. Innerhalb von zehn Tagen ab Zugang dieser Anordnung der Aufsichtsbehörde der Selbstregulierungsorganisationen ist die Selbstregulierungsorganisation verpflichtet, den festgestellten Verstoß zu beseitigen und die Aufsichtsbehörde der Selbstregulierungsorganisationen hierüber zu informieren oder gegen diese Anordnung Beschwerde einzulegen das Schiedsgericht.
In Anbetracht des Vorstehenden hat die SRO das Recht, Zulassungsbescheinigungen für neue Arten von Arbeiten, die die Sicherheit von Investitionsobjekten betreffen, nach zehn Tagen ab dem Datum der Genehmigung durch die Mitgliederversammlung der SRO-Mitglieder des Beschlusses über die Ergänzung des Geltungsbereichs auszustellen der Tätigkeiten einer solchen Organisation mit diesen Arten von Arbeiten und die Anforderungen für die Ausstellung von Genehmigungsbescheinigungen für solche Arbeiten. Gleichzeitig ist eine entsprechende Mitteilung an Rostekhnadzor zu richten.
3. Änderungen der Zulassungsbescheinigungen
Änderungen an Toleranzbescheinigungen werden in der in Artikel 55.8 Teile 10-14 des Codes vorgeschriebenen Weise durchgeführt. Teil 10 dieses Artikels bestimmt, dass für Änderungen am Zertifikat ein Änderungsantrag bei der SRO einzureichen ist. Einem solchen Antrag sind Unterlagen beizufügen, die die Erfüllung der Voraussetzungen für die Ausstellung von Zulassungsbescheinigungen belegen, jedoch nur, wenn das SRO-Mitglied beabsichtigt, eine Zulassungsbescheinigung für andere Arbeiten, die die Sicherheit von Investitionsobjekten betreffen, als solche zu erlangen sind in dem Zertifikat vermerkt, das gemäß der Anordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung Russlands vom 9. Dezember 2008 Nr. 274 ausgestellt wurde.
Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung einer Neuauflage des Werkartenverzeichnisses sind unter dem Begriff „andere Art oder Arten von Werken“ Werke zu verstehen, die sich von den in der Zulassungsbescheinigung nicht dem Namen nach, sondern in ihrem Inhalt unterscheiden den Inhalt der Arbeitsarten. Wenn der Inhalt der Arbeit derselbe ist wie der, der bereits im Zertifikat gemäß der vorherigen Version des Verzeichnisses der Arten von Arbeiten angegeben ist, müssen dem Antrag keine Unterlagen beigefügt werden, die die Einhaltung der Anforderungen für die Ausstellung von Zertifikaten bestätigen Zulassung. In diesem Fall wird gemäss Art. 55.8 Abs. 13 SRO-Kodex nur der Antrag geprüft, um über die Änderung der Zulassungsbescheinigung zu entscheiden. Um die Entsprechung der Arbeitstypen aus den Listen zu ermitteln, die durch die Verordnungen des Ministeriums für regionale Entwicklung Nr. 274 und Nr. 624 genehmigt wurden, empfehlen wir die Verwendung der Tabelle der Entsprechung der Arbeitstypen (beigefügt).
4. Erhalt einer Entscheidung von Rostekhnadzor über die Einführung von Erklärungen zum staatlichen Register über die Änderung des Tätigkeitsbereichs der SRO, um im Namen des Staates das Recht zu bestätigen, Zulassungsbescheinigungen gemäß der Verordnung Nr. 624 auszustellen
Um eine Entscheidung von Rostechnadzor zur Änderung der Entscheidung über die Eintragung von Informationen in das staatliche Register der Selbstregulierungsorganisationen zu erhalten, die das Recht der Selbstregulierungsorganisation bestätigt, Zulassungsbescheinigungen gemäß Verordnung Nr. 624 auszustellen, muss die Selbstregulierungsorganisation Die Regulierungsbehörde muss eine entsprechende Mitteilung an Rostechnadzor in der Form senden, die durch den Beschluss von Rostechnadzor vom 10. Februar 2009 Nr. 57 (in der Fassung vom 29.01.2010) festgelegt wurde.
Anlage 18 Seite
2010 wurde die staatliche Zulassung von Bauunternehmen abgeschafft. Dies betraf Unternehmen, die in den Bereichen Vermessung, Konstruktion und Design tätig waren. Um die Arbeit solcher Organisationen zu kontrollieren, wurden eine Reihe von Bedingungen festgelegt, darunter der Beitritt zu SROs (Selbstregulierungsorganisationen) und der Erhalt von Genehmigungen für bestimmte Arten von Arbeit. Alle diese Arten von Arbeit werden derzeit durch die Verordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation Nr. 624 geregelt. Sie können mehr darüber, einschließlich der Arten von Arbeit, auf dieser Seite lesen.
Navigation
SRO im Bauwesen, Arbeitsarten und Sicherheitsanforderungen für Investitionsbauvorhaben. Gruppen von Arbeiten, für die Genehmigungen von Bauherren erforderlich sind
Für SROs im Bauwesen dürfen Arbeiten zum sicheren Bauen und Betreiben von Investitionsbauvorhaben nur von Unternehmen mit entsprechender Zulassung durchgeführt werden. Es ist zu beachten, dass das von einer Selbstregulierungsorganisation ausgestellte Zertifikat keine Einschränkungen hinsichtlich der Gültigkeitsdauer sowie territoriale Beschränkungen hat und in jeder Region Russlands gültig ist.
Am 01.01.2010, als alle Baugenehmigungen endgültig erloschen sind, hat die neue Institution der Selbstkontrolle in der Bauwirtschaft ihre volle Kraft aufgenommen. Das Ministerium für regionale Entwicklung der Russischen Föderation hat die Liste der Arbeiten in den Bereichen Ingenieurvermessung, Konstruktion und Planung im Bundesgesetz Nr. 624 gesetzlich festgelegt, das später durch das Dekret der Regierung der Russischen Föderation vom 3. Februar 2010 Nr 48 und die Anordnung des Ministeriums für regionale Entwicklung vom 23.06.2010 Nr. 294.
Für Bauarbeiten zum Bau, Umbau und Instandsetzung von diversen Investitionsbauvorhaben wurde eine umfangreiche und detaillierte Liste definiert, bestehend aus 33 Positionen mit auszufüllenden Unterabschnitten. Diese Liste berücksichtigt fast alle Arten von Arbeiten, die für die umfassende Entwicklung von Gebieten erforderlich sind. Beim Eintritt in die SRO im Bauwesen bedürfen auch die Arbeiten an besonders gefährlichen und technisch anspruchsvollen Anlagen des Bauwesens einer Zulassungsbescheinigung.
Diese Arbeiten umfassen Arbeiten der Gruppen 4, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32 und 33, sowie Position 34 - Bauüberwachungsarbeiten durch den Bauherrn oder Auftraggeber während der Bauausführung, Umbau und Kapitalreparatur von Kernkraftwerken (wir sprechen über die Arten von Arbeiten N9 23.7, 24.32 und die Arbeitsgruppe Nr. 21).
Gemäß Artikel 48 des Städtebaugesetzbuchs der Russischen Föderation müssen gemäß der Liste der SROs im Bauwesen mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Arbeiten nur dann gemäß dem Zertifikat durchgeführt werden, wenn sie besonders gefährlich sind , technisch komplexe und einzigartige Objekte.
Quelle: http://www.rem-licensia.ru/sro-v-stroitelnye-vidy-rabot.html
Die Liste der Bauarten der Arbeiten, genehmigt durch den Erlass des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation Nr. 624 vom 30.12. 2009
III. Arten von Bau-, Umbau- und Instandsetzungsarbeiten
- Geodätische Arbeiten auf Baustellen
1.1. Layoutarbeiten im Bauprozess*
1.2. Geodätische Kontrolle der Genauigkeit der geometrischen Parameter von Gebäuden und Bauwerken* - Vorarbeit
2.1. Rückbau (Demontage) von Gebäuden und Konstruktionen, Wänden, Decken, Treppenläufen und anderen baulichen und zugehörigen Elementen oder Teilen davon*
2.2. Bau von temporären: Straßen; Websites; Ingenieurnetze und -strukturen*
2.3. Installation von Eisenbahnkranbahnen und Fundamenten (Stützen) von stationären Kränen
2.4. Auf- und Abbau des Inventars Außen- und Innengerüste, technische Müllschlucker* - Ausgrabung
3.1. Mechanisierter Aushub*
3.2. Bodenaushub und Entwässerungsanordnung im Wasserwirtschaftsbau
3.3. Bodenentwicklung durch Hydromechanisierung
3.4. Arbeitet am künstlichen Einfrieren von Böden
3.5. Bodenverdichtung mit Walzen, Verdichtern oder schweren Stampfern*
3.6. Mechanisierte Lockerung und Entwicklung von Permafrostböden
3.7. Arbeiten zur Entwässerung, Organisation des Oberflächenabflusses und Entwässerung - Brunnenbau
4.1. Bohren, Bau und Installation von Öl- und Gasquellen*
4.2. Bohren und Bau von Brunnen (außer Öl- und Gasbrunnen)
4.3. Befestigung von Brunnen mit Rohren, Herausziehen von Rohren, freies Absenken oder Anheben von Rohren aus Brunnen
4.4. Einstecken funktioniert
4.5. Bau von Grubenbrunnen - Pfahlarbeit. Bodenstabilisierung
5.1. Vom Boden aus durchgeführte Pfahlarbeiten, auch unter See- und Flussbedingungen
5.2. Pfahlarbeiten in gefrorenen und Permafrostböden
5.3. Grillgerät
5.4. Einbau von Ramm- und Bohrpfählen
5.5. Thermische Festigung von Böden
5.6. Zementierung von Erdschichten mit Fahrinjektoren
5.7. Verkieselung und Verharzung von Böden
5.8. Arbeitet am Bau von Bauwerken nach der Methode "Wand im Boden".
5.9. Rammen und Heben von Stahl- und Spundbohlen - Anordnung von monolithischen Beton- und Stahlbetonkonstruktionen
6.1. Schalung
6.2. Bewehrungsarbeiten
6.3. Installation von monolithischen Beton- und Stahlbetonkonstruktionen - Montage von vorgefertigten Beton- und Stahlbetonkonstruktionen
7.1. Installation von Fundamenten und Strukturen des unterirdischen Teils von Gebäuden und Strukturen
7.2. Installation von Strukturelementen des oberirdischen Teils von Gebäuden und Strukturen, einschließlich Säulen, Rahmen, Querbalken, Fachwerkträger, Balken, Platten, Gurte, Wandplatten und Trennwände
7.3. Installation von volumetrischen Einheiten, einschließlich Lüftungseinheiten, Aufzugsschächten und Müllschluckern, Sanitärkabinen - Bohren und Sprengen während der Bauphase
- Arbeitet am Gerät von Steinstrukturen
9.1. Anordnung von Bauwerken und Bauwerken aus Natur- und Kunststeinen, auch mit Verkleidung*
9.2. Einbau von Ziegelkonstruktionen, auch mit Verkleidung*
9.3. Anordnung von Heizöfen und Herden* - Installation von Metallkonstruktionen
10.1. Montage, Verstärkung und Demontage von Bauelementen und Umfassungskonstruktionen von Gebäuden und Bauwerken
10.2. Installation, Verstärkung und Demontage von Konstruktionen von Transportstollen
10.3. Installation, Verstärkung und Demontage von Tankstrukturen
10.4. Montage, Verstärkung und Demontage von Mastkonstruktionen, Türmen, Auspuffrohren
10.5. Installation, Verstärkung und Demontage von technologischen Strukturen
10.6. Montage und Demontage von Kabeltragekonstruktionen (Dehnungsstreifen, Schrägseilkonstruktionen etc.) - Installation von Holzkonstruktionen
11.1. Montage, Verstärkung und Demontage von Konstruktionselementen und Umfassungskonstruktionen von Gebäuden und Konstruktionen, einschließlich solcher aus geklebten Konstruktionen *
11.2. Montage von Wohn- und öffentlichen Gebäuden aus Fertigteilen einer Komplettlieferung* - Schutz von Gebäudestrukturen, Rohrleitungen und Ausrüstung (außer Haupt- und Feldleitungen)
12.1. Futter funktioniert
12.2. Mauerwerk aus säurebeständigen Ziegeln und geformten säurebeständigen Keramikprodukten
12.3. Schutzbeschichtung mit Lackmaterialien*
12.4. Gummierung (Auskleidung mit Blattgummi und flüssigen Gummimischungen)
12.5. Isoliergerät kleben
12.6. Das Gerät der Metallisierungsbeschichtungen
12.7. Aufbringen einer Frontbeschichtung bei der Verlegung eines monolithischen Bodens in Räumen mit aggressiven Umgebungen
12.8. Antiseptische Behandlung von Holzkonstruktionen
12.9. Abdichtung von Bauwerken
12.10. Arbeiten an der Wärmedämmung von Gebäuden, Baukonstruktionen und Anlagen
12.11. Arbeiten an der Wärmedämmung von Rohrleitungen*
12.12. Arbeiten zum Brandschutz von Bauwerken und Anlagen - Überdachung
13.1. Montage von Dächern aus Stück- und Plattenmaterialien*
13.2. Bedachung aus Rollenware*
13.3. Selbstnivellierende Überdachung* - Fassade funktioniert
14.1. Oberflächenverkleidung mit Natur- und Kunststeinen und linear geformten Steinen*
14.2. Installation von hinterlüfteten Fassaden* - Anordnung der internen technischen Systeme und Ausrüstung von Gebäuden und Bauwerken
15.1. Montage und Demontage der Wasserversorgung und Kanalisation *
15.2. Montage und Demontage der Heizungsanlage *
15.3. Installation und Demontage des Gasversorgungssystems
15.4. Montage und Demontage der Lüftungs- und Klimaanlage *
15.5. Das Gerät des Stromversorgungssystems *
15.6. Anordnung elektrischer und anderer Steuernetzwerke für Lebenserhaltungssysteme von Gebäuden und Bauwerken* - Das Gerät externer Wasserversorgungsnetze
16.1. Verlegung von Wasserleitungen
16.2. Montage und Demontage von Absperrventilen und Ausrüstungen für Wasserversorgungsnetze
16.3. Installation von Wasserbrunnen, Kappen, Einzugsdämpfern
16.4. Hohlraumreinigung und Prüfung von Wasserleitungen - Das Gerät der externen Kanalisationsnetze
17.1. Verlegung von drucklosen Abwasserleitungen
17.2. Verlegen von Abwasserdruckleitungen
17.3. Montage und Demontage von Absperrventilen und Ausrüstungen von Kanalnetzen
17.4. Installation von Abwasser- und Entwässerungsbrunnen
17.5. Anordnung einer Filterbasis für Schlammpolster und Filterfelder
17.6. Verlegen von Drainagerohren auf Schlammbetten
17.7. Hohlraumreinigung und Prüfung von Abwasserleitungen - Das Gerät der externen Netze der Wärmeversorgung
18.1. Verlegung von Wärmeversorgungsleitungen mit einer Kühlmitteltemperatur von bis zu 115 Grad Celsius
18.2. Verlegung von Wärmeversorgungsleitungen mit einer Kühlmitteltemperatur von 115 Grad Celsius und mehr
18.3. Montage und Demontage von Absperrventilen und Ausrüstungen von Wärmeversorgungsnetzen
18.4. Anordnung von Brunnen und Kammern von Wärmeversorgungsnetzen
18.5. Hohlraumreinigung und Prüfung von Heizungsleitungen - Anordnung externer Gasversorgungsnetze, mit Ausnahme der Hauptnetze
19.1. Verlegung von Gasleitungen mit Betriebsdruck bis einschließlich 0,005 MPa
19.2. Verlegung von Gasleitungen mit einem Betriebsdruck von 0,005 MPa bis einschließlich 0,3 MPa
19.3. Verlegung von Gasleitungen mit einem Betriebsdruck von 0,3 MPa bis einschließlich 1,2 MPa (für Erdgas), bis einschließlich 1,6 MPa (für verflüssigtes Kohlenwasserstoffgas)
19.4. Installation von Kondensatsammlern für Hydraulikdichtungen und Kompensatoren an Gasleitungen
19.5. Installation und Demontage von Gasregelstellen und -anlagen
19.6. Installation und Demontage von Tank- und Gruppenflaschenanlagen für Flüssiggas
19.7. Eintritt in die Gasleitung in Gebäude und Bauwerke
19.8. Installation und Demontage von Gasanlagen für Verbraucher, die Erdgas und Flüssiggas verwenden
19.9. Anbohren unter Druck in bestehende Gasleitungen, Trennen und Verschließen unter Druck bestehender Gasleitungen
19.10. Hohlraumreinigung und Prüfung von Gasleitungen - Das Gerät externer elektrischer Netze und Kommunikationsleitungen
20.1. Anordnung von Stromversorgungsnetzen mit einer Spannung bis einschließlich 1 kV *
20.2. Anordnung von Stromversorgungsnetzen mit Spannung bis einschließlich 35 kV
20.3. Einrichtung von Stromversorgungsnetzen mit Spannung bis einschließlich 330 kV
20.4. Bau von Stromversorgungsnetzen mit einer Spannung über 330 kV*
20.5. Montage und Demontage von Halterungen für Freileitungen mit Spannung bis 35 kV
20.6. Montage und Demontage von Halterungen für Freileitungen mit Spannung bis 500 kV
20.7. Montage und Demontage von Halterungen für Freileitungen mit einer Spannung von mehr als 500 kV*
20.8. Installation und Demontage von Drähten und Blitzschutzkabeln von Freileitungen mit Spannung bis einschließlich 35 kV
20.9. Installation und Demontage von Drähten und Blitzschutzkabeln von Freileitungen mit Spannung über 35 kV
20.10. Montage und Demontage von Umspannwerken und linearen elektrischen Anlagen mit Spannung bis einschließlich 35 kV
20.11. Montage und Demontage von Umspannwerken und linearen elektrischen Anlagen mit Spannung über 35 kV
20.12. Installation von Verteilergeräten, Schaltgeräten, Schutzgeräten
20.13. Einrichtung externer Kommunikationsleitungen, einschließlich Telefon, Radio und Fernsehen * (eingeführt durch Verordnung Nr. 294) - Anordnung kerntechnischer Anlagen
21.1. Arbeiten zum Bau von Anlagen mit Kernanlagen* (eingeführt durch Verordnung Nr. 294)
21.2. Arbeiten zum Bau von Anlagen des Kernwaffenkomplexes* (eingeführt durch Befehl Nr. 294)
21.3. Arbeiten zum Bau von Elementarteilchenbeschleunigern und Heißen Zellen* (eingeführt durch Bestell-Nr. 294)
21.4. Arbeiten zum Bau von Lagern für Kernmaterialien und radioaktive Stoffe, Lager für radioaktive Abfälle* (eingeführt durch Verordnung Nr. 294)
21.5. Arbeiten zum Bau von Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufs* (eingeführt durch Verordnung Nr. 294)
21.6. Arbeiten zum Bau von Anlagen zur Gewinnung und Verarbeitung von Uran* (eingeführt durch Verordnung Nr. 294)
21.7. Stilllegung kerntechnischer Anlagen* (eingeführt durch Verordnung Nr. 294) - Einrichtung von Anlagen der Öl- und Gasindustrie
22.1. Installation von Haupt- und Feldleitungen
22.2. Arbeitet an der Einrichtung von Einrichtungen zur Vorbereitung von Öl und Gas für den Transport
22.3. Einrichtung von Öldepots und Gasspeicheranlagen
22.4. Installation von Kreuzungsstrukturen unter linearen Objekten (Straßen und Eisenbahnen) und anderen Hindernissen natürlichen und künstlichen Ursprungs
22.5. Arbeiten zum Bau von Kreuzungen nach der Methode des Richtbohrens;
22.6. Vorrichtung zum elektrochemischen Schutz von Rohrleitungen
22.7. Anbohren unter Druck in bestehende Haupt- und Feldleitungen, Trennen und Verschließen unter Druck bestehender Haupt- und Feldleitungen
22.8. Durchführung von Korrosionsschutz- und Isolierarbeiten an Haupt- und Feldleitungen
22.9. Offshore-Erschließungsarbeiten für Öl- und Gasfelder*
22.10. Arbeitet am Bau von Gasfüllkompressorstationen
22.11. Qualitätskontrolle von Schweißverbindungen und deren Isolierung
22.12. Hohlraumreinigung und Prüfung von Haupt- und Feldleitungen - Installationsarbeit
23.1. Installation von Handhabungsgeräten
23.2. Aufzugsinstallation
23.3. Installation von Ausrüstungen für Wärmekraftwerke
23.4. Installation von Heizraumausrüstung
23.5. Installation von Kompressoreinheiten, Pumpen und Lüftern*
23.6. Installation von Elektroinstallationen, Geräten, Automatisierungs- und Alarmsystemen*
23.7. Errichtung von Ausrüstungen für kerntechnische Anlagen* (Ordnungs-Nr. 294)
23.8. Installation von Ausrüstung zur Reinigung und Vorbereitung für den Transport von Gas und Öl*
23.9. Installation von Ausrüstungen für Öl- und Gaspumpstationen und für andere Produktpipelines
23.10. Installation von Erdgasverflüssigungsanlagen
23.11. Installation von Tankstellenausrüstung
23.12. Installation von Anlagen für Eisenmetallurgiebetriebe*
23.13. Installation von Ausrüstungen für Nichteisenmetallurgieunternehmen*
23.14. Installation von Anlagen für die chemische und erdölverarbeitende Industrie*
23.15. Installation von Bergbau- und Erzaufbereitungsausrüstung*
23.16. Installation von Ausrüstungen für Eisenbahninfrastrukturanlagen
23.17. Installation von U-Bahn- und Tunnelausrüstung*
23.18. Installation von Ausrüstungen für Wasserkraftwerke und andere Wasserbauwerke
23.19. Installation von Ausrüstungen für Unternehmen der Elektroindustrie
23.20. Installation von Anlagen für Unternehmen der Baustoffindustrie
23.21. Installation von Anlagen für die Zellstoff- und Papierindustrie
23.22. Installation von Ausrüstungen für Unternehmen der Textilindustrie
23.23. Installation von Anlagen für Unternehmen der Druckindustrie
23.24. Installation von Anlagen für Unternehmen der Lebensmittelindustrie*
23.25. Installation von Geräten für Theater- und Unterhaltungsunternehmen
23.26. Installation von Ausrüstungen für Getreidespeicher und Getreideverarbeitungsbetriebe
23.27. Installation von Ausrüstung für Filmunternehmen*
23.28. Installation von Geräten für Unternehmen der Elektronikindustrie und der Kommunikationsindustrie*
23.29. Installation von Geräten für Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen der medizinischen Industrie*
23.30. Installation von Ausrüstungen für die landwirtschaftliche Produktion, einschließlich Fischverarbeitung und Fischlagerung*
23.31. Installation von Geräten für Verbraucherdienste und öffentliche Versorgungsunternehmen *
23.32. Installation von Wasserentnahmegeräten, Abwasser- und Aufbereitungsanlagen
23.33. Installation von Ausrüstung für Kommunikationseinrichtungen*
23.34. Installation von Ausrüstung für Weltrauminfrastruktureinrichtungen*
23.35. Installation von Ausrüstungen für Flughäfen und andere Luftfahrtinfrastruktur*
23.36. Installation von Ausrüstungen für See- und Binnenhäfen - Inbetriebnahme funktioniert
24.1. Inbetriebnahme von Hebe- und Transportgeräten
24.2. Inbetriebnahme von Aufzügen
24.3. Inbetriebnahme von Synchrongeneratoren und Erregersystemen
24.4. Inbetriebnahme von Leistungs- und Messwandlern
24.5. Inbetriebnahme von Schaltgeräten
24.6. Inbetriebnahme von Relaisschutzgeräten
24.7. Inbetriebnahme der Automatisierung in der Energieversorgung *
24.8. Inbetriebnahme von Spannungs- und Steuerstromanlagen
24.9. Inbetriebnahme von elektrischen Maschinen und elektrischen Antrieben
24.10. Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen, Alarmsystemen und zugehörigen Geräten*
24.11. Inbetriebnahmearbeiten der Stand-alone-Systemanpassung*
24.12. Inbetriebnahmearbeiten der komplexen Anpassung von Systemen*
24.13. Inbetriebnahme Telemechanik*
24.14. Einstellung von Lüftungs- und Klimaanlagen*
24.15. Inbetriebnahme von automatischen Maschinenlinien
24.16. Inbetriebnahme von Mehrzweck-Zerspanungsmaschinen mit CNC
24.17. Inbetriebnahme von einzigartigen Zerspanungsmaschinen mit einem Gewicht von über 100 Tonnen
24.18. Inbetriebnahme von Kühlaggregaten*
24.19. Inbetriebnahme von Kompressoranlagen
24.20. Inbetriebnahme von Dampfkesseln
24.21. Inbetriebnahme von Warmwasserboilern*
24.22. Inbetriebnahmearbeiten der Hilfskesselausrüstung*
24.23. Inbetriebnahme von Wasseraufbereitungsanlagen und chemischen Wasseraufbereitungsanlagen
24.24. Inbetriebnahme- und Anpassungsarbeiten von technologischen Installationen der Kraftstoffeinsparung
24.25. Inbetriebnahme des Gas-Luft-Pfades
24.26. Inbetriebnahme von allgemeinen Kesselsystemen und Versorgungsunternehmen
24.27. Inbetriebnahme von Anlagen zur Verarbeitung und Veredelung von Holz
24.28. Inbetriebnahme von Trocknungsanlagen
24.29. Inbetriebnahme von Wasserversorgungsanlagen
24.30. Inbetriebnahmearbeiten von Kanalisationsanlagen
24.31. Inbetriebnahmearbeiten an Öl- und Gasanlagen*
24.32. Inbetriebnahmearbeiten an kerntechnischen Anlagen* (Ordnungs-Nr. 294) - Bau von Straßen und Flugplätzen
25.1. Arbeiten am Bau von Untergrund für Autobahnen, Flughafenplattformen, Start- und Landebahnen, Rollbahnen
25.2. Das Gerät der Basen der Autobahnen
25.3. Anordnung von Fundamenten für Flughafenvorfelder, Start- und Landebahnen, Rollwege*
25.4. Straßenbefestigungsvorrichtungen, einschließlich solcher, die mit Bindemitteln verstärkt sind
25.5. Vorrichtungen zum Abdecken von Flughafenvorfeldern, Start- und Landebahnen, Rollbahnen*
25.6. Installation von Entwässerungs-, Einzugs-, Durchlass- und Überlaufvorrichtungen
25.7. Installation von Schutzzäunen und Elementen der Anordnung von Autobahnen
25.8. Straßenmarkierungsgerät - Anordnung von Eisenbahn- und Straßenbahngleisen
26.1. Arbeiten am Bau des Unterbaus für Eisenbahngleise
26.2. Arbeiten am Bau des Unterbaus für Straßenbahngleise
26.3. Das Gerät der oberen Struktur der Eisenbahnstrecke
26.4. Anordnung von Entwässerungs- und Schutzkonstruktionen des Unterbaus der Eisenbahnstrecke
26.5. Installation von Signalanlagen, Zentralisierung und Blockierung von Eisenbahnen
26.6. Elektrifizierung der Bahn
26.7. Stabilisierung von Böden im Gleisbereich
26.8. Bau von Bahnübergängen - Bau von Tunneln, U-Bahnen
27.1. Abteufen von Tunneln und U-Bahnen ohne Einsatz spezieller Vortriebsverfahren*
27.2. Aushub von Tunneln und U-Bahnen mit künstlicher Vereisung*
27.3. Abteufen von Tunneln und U-Bahnen unter Verwendung von Injektionsmaterial*
27.4. Abteufen von Tunneln und U-Bahnen mit elektrochemischer Befestigung*
27.5. Abteufen von Tunneln und U-Bahnen mit Hilfe von Absenkstützen *
27.6. Anordnung der inneren Strukturen von Tunneln und U-Bahnen*
27.7. Anordnung der U-Bahn-Gleise* - Bau von Minenstrukturen
28.1. Abteufen der Entwicklung von Minenstrukturen ohne Verwendung spezieller Abteufverfahren*
28.2. Aushub von Bergwerksanlagen unter Einsatz von künstlicher Vereisung*
28.3. Abteufen der Erschließung von Grubenbauwerken unter Verwendung von Injektionen*
28.4. Abteufen der Entwicklung von Minenstrukturen unter Verwendung von elektrochemischer Befestigung*
28.5. Absenken der Entwicklung von Minenstrukturen unter Verwendung von Absenkfutter * - Bau von Brücken, Überführungen und Überführungen
29.1. Installation von monolithischen Stahlbeton- und Betonkonstruktionen von Brücken, Überführungen und Überführungen
29.2. Anordnung von vorgefertigten Stahlbetonkonstruktionen von Brücken, Überführungen und Überführungen
29.3. Bau von Fußgängerbrücken
29.4. Installation von Stahlüberbauten von Brücken, Überführungen und Überführungen
29.5. Installation von Holzbrücken, Überführungen und Überführungen
29.6. Installation von Steinbrücken, Überführungen und Überführungen
29.7. Verlegen von Dükerrohren auf fertigen Fundamenten (Sockeln) und Entwässerungswannen - Hydraulische Arbeiten, Taucharbeiten
30.1. Erschließung und Bewegung des Bodens durch Strahl- und Schwimmbagger*
30.2. Mechanisierte Auflockerung und Entwicklung von Böden unter Wasser und Abgabe an Deponien oder schwimmende Einrichtungen
30.3. Bohren und Bau von Brunnen unter Wasser
30.4. Rammarbeiten, die unter Meeresbedingungen von schwimmenden Anlagen aus durchgeführt werden, einschließlich der Installation von Granatpfählen
30.5. Pfahlarbeiten unter Flussbedingungen von schwimmenden Anlagen aus, einschließlich der Installation von Schalenpfählen
30.6. Bau von Bauwerken unter Meeres- und Flussbedingungen aus natürlichen und künstlichen Massiven
30.7. Bau von Dämmen
30.8. Installation, Demontage von Bauwerken unter Unterwasserbedingungen
30.9 Verlegung von Pipelines unter Wasser
30.10. Verlegen von Kabeln unter Wasser, einschließlich Elektro- und Kommunikationstechnik
30.11. Taucharbeiten (Unterwasserbauarbeiten), einschließlich Qualitätskontrolle von hydrotechnischen Arbeiten unter Wasser - Industrieöfen und Schornsteine
31.1. Hochofenmauerwerk*
31.2. Mauerwerk des oberen Aufbaus von Glasschmelzöfen
31.3. Einbau von Öfen aus vorgefertigten Elementen mit erhöhter Werksreife
31.4. Elektrolyseure für die Aluminiumindustrie
31.5. Auskleidung von industriellen Rauch- und Lüftungsöfen und Rohren - Arbeiten zur Durchführung der Baukontrolle durch einen beteiligten Bauträger oder Kunden auf der Grundlage einer Vereinbarung durch eine juristische Person oder einen Einzelunternehmer:
32.1. Bauaufsicht über allgemeine Bauleistungen (Arbeitsartengruppen Nr. 1-3, 5-7, 9-14)
32.2. Bauaufsicht über Brunnenbauarbeiten (Arbeitsgruppe Nr. 4)
32.3. Bauaufsicht über Bohren und Sprengen (Arbeitsgruppengruppe Nr. 8)
32.4. Bauaufsicht über Arbeiten im Bereich Wasserversorgung und Kanalisation (Arbeitsarten Nr. 15.1, 23.32, 24.29, 24.30, Arbeitsartengruppen Nr. 16, 17)
32.5. Bauaufsicht über Arbeiten im Bereich Wärme- und Gasversorgung und Lüftung (Arbeitsarten Nr. 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.15, 24.19, 24.20, 24.25, 24.26, Arbeitsartengruppen Nr. 18, 19 )
32.6. Bauaufsicht über Arbeiten im Bereich Brandschutz (Art der Arbeiten Nr. 12.12, 23.6, 24.10-24.12)
32.7. Bauaufsicht über Arbeiten im Bereich Energieversorgung (Art der Arbeiten Nr. 15.7, 23.6, 24.3-24.10, Gruppe der Arbeiten Nr. 20)
32.8. Bauüberwachung bei Bau, Umbau und Instandsetzung von Kommunikationsanlagen (Arbeitsarten N 20.13, 23.6, 23.28, 23.33, 24.7, 24.10, 24.11, 24.12) (Ordnungs-Nr. 294)
32.9. Bauleitung beim Bau, Umbau und Überholung von Anlagen der Öl- und Gasindustrie (Arbeitsart Nr. 23.9, Arbeitsartengruppe Nr. 22)
32.10. Bauüberwachung beim Bau, Umbau und Instandsetzung von Straßen und Flugplätzen, Brücken, Überführungen und Überführungen (Arbeitsart Nr. 23.35, Arbeitsartengruppen Nr. 25, 29)
32.11. Bauüberwachung bei der Anlage von Eisenbahn- und Straßenbahngleisen (Arbeitsarten Nr. 23.16, Arbeitsartengruppe Nr. 26)
32.12. Bauüberwachung bei Bau, Umbau und Instandsetzung im untertägigen Zustand (Arbeitsarten Nr. 23.17, Arbeitsartengruppen Nr. 27, 28) *
32.13. Bauaufsicht über hydrotechnische und Taucharbeiten (Arbeitsgruppe Nr. 30)
32.14. Bauüberwachung bei Bau, Umbau und Überholung von Industrieöfen und Schornsteinen (Arbeitsartengruppe Nr. 31)
32.15. Ausgeschlossen (Bestell-Nr. 294) - Arbeiten zur Organisation von Bau, Umbau und Überholung durch den angezogenen Bauträger oder Kunden auf der Grundlage einer Vereinbarung durch eine juristische Person oder einen Einzelunternehmer (Generalunternehmer):
33.1. Wirtschaftsingenieurwesen
33.1.1. Unternehmen und Einrichtungen der Brennstoffindustrie
33.1.2. Unternehmen und Einrichtungen des Steinkohlenbergbaus*
33.1.3. Unternehmen und Objekte der Eisenmetallurgie*
33.1.4. Unternehmen und Einrichtungen der Nichteisenmetallurgie*
33.1.5 Unternehmen und Einrichtungen der chemischen und petrochemischen Industrie
33.1.6 Unternehmen und Objekte des Maschinen- und Metallbaus
33.1.7. Betriebe und Einrichtungen der Forst-, Holz-, Zellstoff- und Papierindustrie
33.1.8. Unternehmen und Objekte der Leichtindustrie*
33.1.9. Unternehmen und Einrichtungen der Lebensmittelindustrie*
33.1.10. Betriebe und Objekte der Land- und Forstwirtschaft*
33.1.11. Wärmekraftwerke
33.1.12. Nukleare Anlagen*
33.1.13. Stromversorgungseinrichtungen über 110 kV
33.1.14. Öl- und Gasanlagen
33.2. Verkehrsbau
33.2.1. Straßen und Straßenverkehrsinfrastruktur
33.2.2. Eisenbahnen und Schienenverkehrsinfrastruktur
33.2.3. Flughäfen und andere Luftfahrtinfrastruktur*
33.2.4. Straßen- und Eisenbahntunnel
33.2.5. U-Bahnen*
33.2.6. Brücken (groß und mittel)
33.2.7. Unternehmen und öffentliche Verkehrsbetriebe*
33.3. Wohnungs- und Zivilbau
33.4. Stromversorgungsanlagen bis 110 kV inklusive
33.5. Einrichtungen zur Wärmeversorgung
33.6. Gasversorgungsanlagen
33.7. Wasserversorgung und Kanalisation
33.8. Gebäude und Einrichtungen von Kommunikationseinrichtungen
33.9. Einrichtungen für den Seeverkehr
33.10. Flusstransporteinrichtungen
33.11. Wasserkraftanlagen
33.12. Dämme, Talsperren, Kanäle, Uferschutzbauten, Stauseen (mit Ausnahme von Wasserkraftanlagen)
33.13. Bewässerungsanlagen - Arbeiten zur Bauleitung durch den Bauherrn oder durch eine juristische Person oder einen Einzelunternehmer, die vom Bauherrn oder Auftraggeber aufgrund eines Vertrages bei der Errichtung, dem Umbau und der Instandsetzung von kerntechnischen Anlagen beauftragt wurden (Arten der Arbeiten N 23.7, 24.32, Gruppe der Arten der Arbeit N 21) * (eingeführt durch Bestell-Nr. 294)
Liste der Arten von SRO-Arbeiten
Wichtige Änderungen: Ab dem 1. Juli 2017 traten Änderungen des Stadtplanungsgesetzes in Kraft, die die Notwendigkeit für Unternehmen beseitigten, Arbeitsgenehmigungen gemäß der Liste der Arbeiten aus der Verordnung Nr. 624 des russischen Ministeriums für regionale Entwicklung zu erhalten Föderation vom 30. Dezember 2009.
Die Liste der Arten von Arbeiten, die einer SRO-Genehmigung bedürfen, wurde im Erlass des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom 30. Dezember 2009 veröffentlicht. Die Bestellnummer lautet 624. Das Dokument genehmigt die Liste der Arbeiten zu Ingenieurvermessungen, zur Erstellung von Projektdokumentationen sowie zum Bau, Umbau und zur Reparatur von Kapitalbauanlagen, die die Sicherheit dieser Anlagen beeinträchtigen. Daher wird das Werkverzeichnis unter der Bestell-Nr. 624 für Bauherren, Planer und Vermessungsingenieure interessant sein.
Die Bestellung besteht aus vier Abschnitten:
- Der Text der Verordnung selbst und die Liste der von Minister V. F. Basargin unterzeichneten Änderungsdokumente;
- Teil I - "Arten von Arbeiten zu Ingenieurvermessungen"
- Teil II - "Arbeitsarten zur Erstellung der Projektdokumentation"
- Teil III – „Arbeitsarten bei Bau, Umbau und Instandsetzung“
Der erste Teil enthält 7 Absätze, der zweite - 13, der dritte - 34. Jeder Absatz enthält Unterabsätze, die Spezialisierungen und Tätigkeitsbereiche aufzeigen. Die Anordnung wurde am 15. April 2010 beim Justizministerium der Russischen Föderation unter der Nummer 16902 registriert. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Materials war die aktuelle Version dieser Anordnung die Version vom 14. November 2011.
Klassifikator der Arten von Arbeit SRO
Der heutige Klassifikator der Arbeitsarten der SRO ist eine modifizierte Verfügung Nr. 624 (Verordnung Nr. 294 vom 23.06.2010). Der SRO-Klassifikator enthält eine ähnliche Liste, die die Arten von Aktivitäten hervorhebt, für die eine Zulassungsbescheinigung einer Selbstregulierungsorganisation erforderlich ist. Damit ist die Liste der Arbeiten, die einer Zulassung der SRO bedürfen, deutlich kürzer als die Ordnungs-Nr. 624.
So zum Beispiel Pfähle, Installation und Installation von monolithischen Beton- und Stahlbetonkonstruktionen, Installation von Metallkonstruktionen, Verlegung von externen Wasserversorgungsnetzen, Kanalisation, Wärme- und Gasversorgung sowie viele andere Arten von Bau- und Installationsarbeiten nicht erfordern die Mitgliedschaft in der SRO. Eine ähnliche Situation besteht bei Ingenieurvermessungen und Entwurfsaktivitäten.
Eine vollständige Liste der Arten von Arbeiten, die eine SRO-Zulassung erfordern
Die Liste der Arten von Arbeiten, die eine SRO-Genehmigung erfordern, befindet sich in der Verordnung Nr. 624 oder ihrer Ausgabe Nr. 294. Arten und Gruppen von Arbeiten, die die Sicherheit eines Investitionsobjekts betreffen und die Teilnahme an einer Selbstregulierungsorganisation erfordern, sind mit einem besonderen Symbol gekennzeichnet -<*>. Die Liste solcher Objekte - besonders gefährlich, technisch komplex und einzigartig - ist in Artikel 48.1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs der Russischen Föderation angegeben.
I. Arten von Ingenieurvermessungsarbeiten
4. Arbeiten im Rahmen von Ingenieur- und Umweltgutachten
4.5. Studium der Vegetation, Tierwelt, sanitär-epidemiologische und medizinisch-biologische Studien des Territoriums<*>
II. Arten von Arbeiten zur Erstellung der Projektdokumentation
4. Arbeiten Sie an der Erstellung von Informationen über interne technische Ausrüstung, interne Netzwerke für technische und technische Unterstützung, auf der Liste der technischen und technischen Maßnahmen:
4.3. Arbeitet an der Vorbereitung von Projekten für interne Stromversorgungssysteme<*>
4.4. Arbeitet an der Vorbereitung von Projekten für interne Niederspannungssysteme<*>
8. Arbeitet an der Vorbereitung von Projekten zur Organisation des Baus, Abbruchs und Rückbaus von Gebäuden und Bauwerken, Verlängerung der Nutzungsdauer und Erhaltung<*>
III. Arten von Bau-, Umbau- und Instandsetzungsarbeiten
1. Geodätische Arbeiten auf Baustellen
1.1. Markierungsarbeiten im Bauprozess<*>
1.2. Geodätische Kontrolle der Genauigkeit der geometrischen Parameter von Gebäuden und Bauwerken<*>
2. Vorbereitende Arbeiten
2.1. Demontage (Demontage) von Gebäuden und Konstruktionen, Wänden, Decken, Treppenläufen und anderem
strukturelle und verwandte Elemente oder Teile davon<*>
2.2. Bau von temporären: Straßen; Websites; Engineering Netzwerke und Strukturen<*>
2.4. Montage und Demontage des Inventars externe und interne Gerüste, technologische Müllschlucker<*>
3. Erdarbeiten
3.1. Mechanisierte Ausgrabung<*>
3.5. Bodenverdichtung mit Walzen, Verdichtern oder schweren Stampfern<*>
9. Arbeiten am Gerät von Steinstrukturen
9.1. Anordnung von Bauwerken und Bauwerken aus Natur- und Kunststeinen, auch mit Verkleidung<*>
9.2. Installation von Ziegelkonstruktionen, einschließlich solcher mit Verkleidung<*>
9.3. Das Gerät zum Heizen von Öfen und Herden<*>
11. Installation von Holzkonstruktionen
11.1. Montage, Verstärkung und Demontage von Konstruktionselementen und Umfassungskonstruktionen von Gebäuden und Konstruktionen, einschließlich solcher aus geklebten Konstruktionen<*>
11.2. Montage von Wohn- und öffentlichen Gebäuden aus Fertigteilen einer Komplettlieferung<*>
12. Schutz von Bauwerken, Rohrleitungen und Anlagen (außer Haupt- und Feldleitungen)
12.3. Schutzlackierung<*>
12.11. Arbeiten an der Wärmedämmung von Rohrleitungen<*>
13. Überdachung
13.1. Installation von Dächern aus Stück- und Plattenmaterialien<*>
13.2. Überdachung aus gewalzten Materialien<*>
13.3. Das Gerät der selbstnivellierenden Dächer<*>
14. Fassadenarbeiten
14.1. Oberflächenverkleidung mit Natur- und Kunststeinen und linear geformten Steinen<*>
14.2. Installation von hinterlüfteten Fassaden<*>
15. Anordnung der internen technischen Systeme und Ausrüstung von Gebäuden und Bauwerken
15.1. Installation und Demontage der Wasserversorgung und Kanalisation<*>
15.2. Montage und Demontage der Heizungsanlage<*>
15.4. Montage und Demontage der Lüftungs- und Klimaanlage<*>
15.5. Das Gerät des Stromversorgungssystems<*>
15.6. Anordnung von elektrischen und anderen Steuernetzen für Lebenserhaltungssysteme von Gebäuden und Bauwerken<*>
20. Das Gerät externer elektrischer Netze und Kommunikationsleitungen
(Klausel 20 in der Fassung des Erlasses des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom 23.06.2010 N 294)
20.1. Anordnung von Stromversorgungsnetzen mit Spannung bis einschließlich 1 kV<*>
20.13. Vermittlung von externen Kommunikationsleitungen, einschließlich Telefon, Rundfunk und Fernsehen<*>
(Abschnitt 20.13 wurde durch Erlass des Ministeriums für regionale Entwicklung der Russischen Föderation vom 23. Juni 2010 N 294 eingeführt)
23. Installationsarbeiten
23.5. Installation von Kompressoreinheiten, Pumpen und Lüftern<*>
23.6. Installation von elektrischen Anlagen, Geräten, Automatisierungs- und Alarmsystemen<*>
23.24. Installation von Anlagen für Unternehmen der Lebensmittelindustrie<*>
23.27. Installation von Ausrüstungen für Filmunternehmen<*>
23.28. Installation von Ausrüstungen für die Elektronik- und Kommunikationsindustrie<*>
23.29. Installation von Geräten für Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen der medizinischen Industrie<*>
23.30. Installation von Ausrüstungen für die landwirtschaftliche Produktion, einschließlich Fischverarbeitung und Fischlagerung<*>
23.31. Installation von Ausrüstungen für Verbraucherdienste und öffentliche Versorgungsunternehmen<*>
23.33. Installation von Ausrüstungen für Kommunikationseinrichtungen<*>
24. Inbetriebnahme
24.7. Inbetriebnahme der Automatisierung in der Energieversorgung<*>
24.10. Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen, Alarmsystemen und verwandten Geräten<*>
24.11. Inbetriebnahme und Inbetriebnahme der Offline-Systeminbetriebnahme<*>
24.12. Inbetriebnahmearbeiten der komplexen Anpassung von Systemen<*>
24.13. Inbetriebnahme der Telemechanik<*>
24.14. Anpassung von Lüftungs- und Klimaanlagen<*>
24.18. Inbetriebnahme von Kühlaggregaten<*>
24.21. Inbetriebnahme von Warmwasserboilern<*>
24.22. Inbetriebnahme der Kesselhilfsausrüstung<*>
33. Arbeiten zur Organisation von Bau, Umbau und Überholung durch den beauftragten Bauträger oder Kunden auf der Grundlage einer Vereinbarung durch eine juristische Person oder einen Einzelunternehmer (Generalunternehmer)
33.1.8. Unternehmen und Objekte der Leichtindustrie<*>
33.1.9. Unternehmen und Objekte der Lebensmittelindustrie<*>
33.1.10. Betriebe und Objekte der Land- und Forstwirtschaft<*>
33.2.7. Unternehmen und öffentliche Verkehrsmittel<*>
* Für diese Arten und Gruppen von Arbeiten ist eine Bescheinigung über die Zulassung zu den Arbeiten erforderlich, die die Sicherheit des Investitionsobjekts betreffen, falls diese Arbeiten in den in genannten Einrichtungen durchgeführt werden .
1. Vorbereitende Arbeiten auf der Baustelle:
1.1 Anordnung elektrischer Beleuchtungsanlagen für Fliegende Bauten
1.2. Installation von temporären Schutzzäunen
1.3. Geodätische Mittelbasis für den Bau
1.4. Geodätische Kontrolle der Genauigkeit der geometrischen Parameter von Gebäuden (Bauwerken)
1.5. Markierungsarbeiten im Bauprozess
2. Arbeiten zum Abriss von Gebäuden und Demontage von Bauwerken:
2.1. Demontage (Demontage) von Gebäuden und Bauwerken, Wänden, Decken, Treppenläufen und anderen baulichen und zugehörigen Elementen oder Teilen davon.
2.2. Wände, Arrays, Decken brechen, Nester schlagen
2.3. Demontage des Erdgeschosses von Industriegebäuden
2.4. Rückbau von Stahlbetontreppen, Podesten und Stufen
2.5. Demontage von Fenster-, Tür- und Toröffnungen, Trennwänden und abgehängten Decken
2.6. Demontage von Gehwegen, Böden, Dächern und Verkleidungen
2.7. Demontage von Industrieöfen
2.8. Demontage der Tunnelauskleidung aus gusseisernen Rohren
2.9. Demontage von Metallsäulen, Trägern und Rahmen
2.10. Abbau von Kontaktnetzträgern
2.11. Landrodung und Vorbereitung für die Entwicklung
2.12. Montage und Demontage des Inventars externe und interne Gerüste, technologische Müllschlucker
2.13. Bau von temporären: Straßen; Websites; Engineering Netzwerke und Strukturen
3. Arbeiten zur Entwicklung von Aussparungen, vertikale Planung:
3.1. Bodenerschließung durch Bagger in Ausschachtungen, Gruben, Gräben und Deponien oder Böschungen
3.2. Aushub mit Baggern mit Verladung auf Bahn- oder Straßentransport und Export
3.3. Entwicklung und Bewegung des Bodens durch Bulldozer
3.4. Entwicklung und Bewegung des Bodens mit Abstreifern
3.5. Mechanisiertes Graben von Löchern
3.6. Pflasterung von Hängen mit Steinen und Platten mit Anschlägen
3.7. Verstärkung von Entwässerungskanälen mit Schalen - Dachrinnen, Brettern, Schilden und Matten mit Köpfen
3.8. Mechanisierter Erdaushub.
3.9. Bodenverdichtung mit Walzen, Verdichtern oder schweren Stampfern
4. Arbeiten an der Vorrichtung von Böschungen und Verfüllungen:
4.1. Manuelles Verfüllen des Bodens mit Verdichtung durch elektrische oder pneumatische Stampfer
5. Hydromechanisierte und Baggerarbeiten:
5.1. Lösen von gefrorenem Boden mit einem Keil - eine Frau, Aufreißer und Bohrgeräte
5.2. Gräben ausheben mit Bagger und Grabenfräse
6. Arbeiten zur Verdichtung natürlich vorkommender Böden und Anordnung von Bodenpolstern
6.1. Nivellierung des bewässerten Gebiets durch mechanisches Walzen
6.2. Bodenverdichtung mit schweren Stampfern
6.3. Bodenverdichtung mit Walzen und Verdichtern
7. Arbeiten zum Bau von Dolinen und Caissons:
7.1. Absenken eines Brunnens mit mechanisiertem Aushub
7.2. Manuelles Absenken des Brunnens
8. Arbeiten an der Installation von Holzkonstruktionen:
8.1. Montage, Verstärkung und Demontage von Konstruktionselementen und Umfassungskonstruktionen von Gebäuden und Konstruktionen, einschließlich solcher aus geklebten Konstruktionen
8.2. Installation von Holzkonstruktionen, Rahmen, Sparren, Stühlen
8.3. Torinstallation
8.4. Montage von Balken, Bögen, Traversen und Paneelen
8.5. Installation von Visieren, Backlash - Schränke, Feuerkästen, Tische
8.6. Installation von Reihen, Anordnung und Entwicklung von Beständen
8.7. Installation von Leitern, Leitern, Trittbrettern, Absperrungen
8.8. Anordnung von Wänden aus Holzkonstruktionen und -teilen
8.9. Montage von Verkleidungen und Decken
8.10. Montage von Wohn- und öffentlichen Gebäuden aus Fertigteilen einer Komplettlieferung
9. Arbeiten an der Installation von lichtumschließenden Strukturen
9.1. Installation von Holzbeton- und Asbestzementplatten und Wandpaneelen, Beschichtungen
9.2. Installation von Wänden, Decken, Trennwänden und Sonnenschirmen aus Asbestzementplatten gemäß dem fertigen Rahmen
9.3. Installation von Sprinklerblöcken aus Asbestzementplatten
9.4. Arbeitet an der Installation von Wänden aus Paneelen vom Typ "SANDWICH" und Plattenmontage
10. Arbeiten am Gerät von Steinstrukturen:
10.1. Anordnung von Bauwerken und Bauwerken aus Natur- und Kunststeinen, auch mit Verkleidung.
10.2. Bau von Ziegelkonstruktionen, einschließlich solcher mit Verkleidung.
10.3. Installation von Kreisen und Schalungen zum Verlegen von Bögen, Gewölben und Wänden von Industrieöfen
10.4. Auf- und Abbau des Inventars Außen- und Innengerüste
10.5. Jumper-Einstellung
10.6. Erstellung von Fundamenten, Kellerwänden, Stützmauern, Verlegung von Arbeiten mit Bruchstein
10.7. Wandmauerwerk aus Keramiksteinen
10.8. Verlegekonstruktionen aus Kalksteinprodukten mit Verblendziegeln
10.9. Ziegelverlegung von Kanälen, Gruben, Öfen, Herden, Schornsteinen mit Rillen
10.10. Mauerwerk von Säulen, Gewölben, Lauben, Arkaden und anderen Bauwerken aus gewöhnlichem Ziegel
10.11. Mauerwerk aus gewöhnlichen Ton- und Silikatsteinen mit keramischer Ziegelverkleidung
10.12. Backsteinmauerwerk und Keramikfliesenverkleidung
10.13. Die Einrichtung von Trennwänden aus Ziegeln und Keramiksteinen
10.14. Bau von Strukturen aus Tuff- und Diabasblöcken
10.15. Die Einrichtung von Trennwänden aus Stückgips und Leichtbetonplatten
11. Arbeiten an Abschirmräumen und Anordnung von Dehnungsfugen
11.1. Abschirmung von Böden, Wänden, Türen, Decken mit Kupfer- oder Stahlblechen und Gewebe
11.2. Beplankung von Wänden und Bedachung von Anlagen mit Stahlblech
11.3. Installation von Schutzgittern aus Stahl
11.4. Polsterung von Wänden, Decken und Türen mit Bedachung aus Stahl auf Filz mit Asbestauskleidung
11.5. Abdichten von horizontalen und vertikalen Fugen und Nähten zwischen Paneelen, Fenstern, Türen
11.6. Jagen von Auskleidungsnähten von Rohren und Nähten zwischen Säulen und Trägern
11.7. Bau von Dehnungsfugen und erdbebensicheren Fugen
11.8. Installation von hinterlüfteten Fassaden
12. Dachdeckerarbeiten
12.1. Installation von Dächern aus Stück- und Plattenmaterialien
12.2. Das Gerät der selbstnivellierenden Dächer
12.3. Bedachung aus Asbestzement
12.4. Ziegeldach mit Schalung
12.5. Rolldachvorrichtung
12.6. Überdachung aus bituminösem Mastix mit Glasfaser- oder Glasfaserauskleidung
12.7. Das Gerät der flachen Überdachung und Auskleidung an den Fassaden aus Dacheisen
12.8. Installation von Dachrinnen mit Überhängen und Dachreling
12.9. Grundierung von Untergründen und Dampfsperre
13. Arbeiten zum Korrosionsschutz von Bauwerken und Anlagen
13.1. Imprägnierung von Schotter mit Mastix "BITUMINOL N-2"
13.2. Hydrophobierung und Oberflächenriffelung
13.3. Bemalen von Oberflächen mit Lacken, Farben, Emails
14. Arbeiten zur Wärmedämmung von Baukonstruktionen, Rohrleitungen und Geräten
14.1. Arbeiten an der Wärmedämmung von Rohrleitungen
14.2. Beschichtung der Oberfläche der Rohrleitungsisolierung mit Asbestzementummantelungen, Glaszement, Glasfaser, Glasfaser
14.3. Abdecken der Oberfläche der Rohrleitungsisolierung mit Blechen oder gewellten Aluminiumblechen
14.4. Oberflächenbeschichtung von Rohrleitungsisolierungen, Umwickeln und Bekleben der Isolierung mit Folien, Geweben, Rollenmaterialien
15. Arbeiten an der Anordnung interner technischer Systeme und Ausrüstungen
15.1. Installation von Ventilen, Dämpfern, hermetischen Türen und Luken
15.2. Installation von Verteilerkästen, Geräteabzügen, Halterungen, Ständern und schwingungsisolierenden Sockeln
15.3. Installation von Blitzschutzteilen für Balken- und Schleifenerdung
15.4. Einfügen von Fittings und T-Stücken in bestehende Netze, Absperren und Verschließen von Gasleitungen
15.5. Prüfung von Rohrleitungen auf Festigkeit und Dichtheit mit Spülung und Einbau von Verschraubungen
15.6. Prüfung von hydraulischen und pneumatischen Rohrleitungen
15.7. Installation von Ventilen, Absperrschiebern, Rückschlagventilen, Hähnen und Mischern in internen Netzwerken
15.8. Installation von Sicherheits-, Empfangs- und Reduzierventilen
15.9. Montage und Installation von Absperrschiebern und Linearventilen
15.10. Installation von Wasserzählereinheiten
15.11. Installation von Warmwasserbereitern und Boilern
15.12. Installation von Hochgeschwindigkeits- und kapazitiven Warmwasserbereitern
15.13. Installation von Dampf- und Wasserverteilungskämmen aus Stahlrohren
15.14. Einbau von Kompensatoren
15.15. Installation von Luftkollektoren aus Stahlrohren und Entlüftungen und Hydraulikdichtungen
15.16. Einbau von Aufzugsanlagen
15.17. Einbau von Zeigegeräten (Manometer, Thermometer, Füllstandsanzeiger, Luftventile)
15.18. Installation von Druck- und Reduktionsreglern
15.19. Installation von Filtern, Wäschern, Zyklonen
15.20. Installation von Heizungen und Lufterhitzern
15.21. Einbau von Ventilatoren und Lüftungsgeräten
15.22. Montage und Demontage der Lüftungs- und Klimaanlage
15.23. Installation von Kammern für Versorgungsbewässerung, Wartung, Nivellierung, Umwälzung
15.24. Montage und Demontage der Heizungsanlage
15.25. Installation von Heizwasser- und Dampfkesseln
15.26. Installation von gusseisernen Gliederdampfkesseln
15.27. Installation von Kreiselpumpen mit Rohrleitungen
15.28. Verlegen von elektrischen Leitungen in Wohnungen von Wohngebäuden
15.29. Verlegung von Verteilernetzen in Kellern, Dachböden, Treppenhäusern
15.30. Verlegen von Kabeln fixiert auf einem Kabel oder Klammern
15.31. Spannen und Verlegen von Drähten
15.32. Installation der Eingangs - Schaltanlage
15.33. Installation von Steigleitungen in fertigen Kanälen auf Böden mit Installation von Abschirmungen
15.34. Installation von Beleuchtungstafeln
15.35. Installation von Elektroherden
15.36. Aufhängung zur Befestigung von Abzweigen an Zwischen-, Eck- und Ankerfüßen
15.37. Installation eines Blitzableiters, einer Kabelplattform, Luken, Stufen, eines Kontrollpunkts an den Stützen und Dächern von Gebäuden
15.38. Installation und Demontage der Wasserversorgung und Kanalisation
15.39. Verlegen von Rohrleitungen aus Stahlrohren mit Schweißen von Verbindungen und Einbau von Bögen
15.40. Verlegung von Rohrleitungen aus Stahlrohren mit Flanschen und Schweißverbindungen aus fertigen Einheiten und Teilen
15.41. Verlegung von Rohrleitungen aus Aluminiumrohren
15.42. Rohrleitungen aus Aluminiumblech verlegen
15.43. Verlegung von Rohrleitungen aus Kupfer-, Messingrohren
15.44. Verlegen von Rohrleitungen aus gusseisernen Flanschrohren
15.45. Rohrleitungen aus Bleirohren verlegen
15.46. Verlegung von Rohrleitungen aus Bleiblech
15.47. Verlegen von Rohrleitungen aus Glasrohren
15.48. Verlegen von Rohrleitungen aus Kunststoffrohren
15.49. Installation beim Verlegen von Rohrleitungen von Filtern, Wasser- und Ölabscheidern, Kompensatoren, Bypass-Geräten
15.50. Einbau von Ventilen
15.51. Anordnung von elektrischen und anderen Steuernetzen für Lebenserhaltungssysteme von Gebäuden und Bauwerken
15.52. Installation von eingebetteten und ausgewählten Geräten von Automatisierungssystemen, Feuerlöschanlagen, Ausrüstung für Fettschmiersysteme
15.53. Befüllen von Behältern mit Schaummittel
15.54. Anbohren und Verbinden von Rohrleitungen mit bestehenden Rohrleitungen
15.55. Das Gerät des Stromversorgungssystems mit Spannung bis einschließlich 1 kV
15.56. Installation von Kurzschließern, Trennern, Schaltern, Ableitern für Spannungen bis 750 kV
15.57. Installation von Leistungsschaltern, Schaltern, Leistungsschaltern, Steckvorrichtungen
15.58. Installation von Schalttafeln und Beleuchtung, Klemmkästen und Hähnen
15.59. Installation von einreihigen und zweireihigen Abschirmungen
15.60. Installation von Schränken, Konsolen, Racks und Eingabe- und Verteilergeräten
15.61. Installation von Ballast- und Führungsausrüstung
15.62. Installation von Akkumulatoren, Alkalibatterien mit Aufladung
15.63. Installation von Elektroheizungen
15.64. Installation von Elektrogeräten
15.65. Installation von Isolatoren
15.66. Installation von Erdungsschaltern
15.67. Innenverkabelung verlegen
16. Installation von externen Engineering-Netzwerken und -Kommunikationen
16.1. Anordnung von Stromversorgungsnetzen mit Spannung bis einschließlich 1 kV
16.2. Vermittlung von externen Kommunikationsleitungen, einschließlich Telefon, Rundfunk und Fernsehen
16.3. Bau von Pipelines durch horizontal gerichtetes Bohren
17. Installation von technologischer Ausrüstung
17.1. Installation von Ausrüstungen für die landwirtschaftliche Produktion
17.2. Installation von Anlagen für Unternehmen der Lebensmittelindustrie
17.3. Installation von Elektroinstallationen
17.4. Installation von Kompressormaschinen, Pumpen und Ventilatoren
17.5. Installation von Kompressoreinheiten und Kolben-, Zentrifugalexpandern
17.6. Installation von Lüftungsgeräten
17.7. Installation von Pumpeinheiten für allgemeine Zwecke
17.8. Installation von Ausrüstungen für Verbraucherdienste und öffentliche Versorgungsunternehmen
17.9. Installation von Ausrüstungen von Unternehmen für die Reparatur von Haushaltsmaschinen und -geräten
17.10. Installation von Maschinen und Anlagen zum Waschen, Bügeln und Aufbewahren von Wäsche
17.11. Installation von Maschinen und Anlagen zum chemischen Reinigen und Färben von Bekleidung und Teppichen
17.12. Installation von Maschinen und Anlagen für Unternehmen zur Reparatur von Haushaltsmaschinen und -geräten
17.13. Installation von Ausrüstungen für Unternehmen der Elektroindustrie
17.14. Installation von Ausrüstung für Unternehmen in der Kommunikationsbranche
17.15. Installation von Kommunikationsgeräten
17.16. Installation von Telefonzentralen und Schaltern der Zentralbank, MB, Dispatching, Intercity- und Bürokommunikation
17.17. Installation von Telefonzentralen und Vermittlungen des MB-Systems für Direktions-, Dispositions- und Bürokommunikation und Telefon-Quasi-Telefonzentralen
17.18. Installation von ländlichen Telefonzentralen mit Überprüfung und Anpassung
17.19. Installation von Kommunikationsausrüstung für Bergwerke und Schienenverkehr
17.20. Installation von Geräten, Automatisierungsmitteln und Computertechnik
17.21. Installation von Geräten
17.22. Installation von Anzeigen, Sensoren, Signalgeräten verschiedener Parameter
17.23. Installation von Geräten zur Betriebssteuerung und -steuerung, Erfassung und Übermittlung von Erstinformationen
17.24. Installation von Geräten für Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen der medizinischen Industrie
17.25. Installation von Sterilisations- und Apothekengeräten
17.26. Installation von otolaryngologischen und zahnärztlichen Geräten
17.27. Installation von Paneelen, Abschirmungen, Stativen, Konsolen
17.28. Installation von Geräten für Unternehmen der medizinischen Industrie
17.29. Installation von Ausrüstungen für Filmunternehmen
17.30. Installation von Geräten, Automatisierungsmitteln und Computertechnik
17.31. Installation von Geräten
17.32 Installation von Anzeigen, Sensoren, Signalgeräten verschiedener Parameter
17.33. Installation von Geräten zur Betriebssteuerung und -steuerung, Erfassung und Übermittlung von Erstinformationen
17.34. Installation von Paneelen, Abschirmungen, Stativen, Konsolen
17.35. Installation von elektrischen Alarm-, Feuer-, Ruf- und Fernsignalanlagen mit Oberflächenblockierung
17.36. Installation von Elektroinstallationen
18. Inbetriebnahmearbeiten
18.1. Inbetriebnahme von elektrischen Geräten
18.2. Inbetriebnahme der Automatisierung in der Energieversorgung
18.3. Inbetriebnahme von automatisierten Steuerungssystemen
18.4. Inbetriebnahme von technischen Mitteln automatisierter Steuerungssysteme
18.5. Inbetriebnahme von Software für Computersysteme
18.6. Inbetriebnahme und Inbetriebnahme der Offline-Systeminbetriebnahme
18.7. Inbetriebnahmearbeiten der komplexen Anpassung von Systemen
18.8. Inbetriebnahme von Lüftungs- und Klimaanlagen
18.9. Anpassung von Lüftungs- und Klimaanlagen
18.10. Prüfung von Lüftungs- und Klimaanlagen
18.11. Inbetriebnahme von Kühlaggregaten
18.12. Inbetriebnahme von Wärmekraftanlagen
18.13. Inbetriebnahme von Warmwasserboilern
18.14. Inbetriebnahme des Kessels - Hilfsgeräte
18.15. Inbetriebnahme von Automatisierungssystemen, Alarmsystemen und verwandten Geräten
19. Verglasung
19.1. Einfachverglasung von Gewächshäusern und Industriebauten
19.2. Doppelverglasung von Holzfensterrahmen und Balkontüren
19.3. Dreifachverglasung von Fenster- und Balkonblöcken
19.4. Einfachverglasung von Flügeln, Türfüllungen und Trennwänden, einschließlich doppelt verglaster Fenster
19.5. Verglasung von Türverkleidungen und Buntglasfenstern
19.6. Abdecken von Dächern, Wänden, Trennwänden mit Polyethylenfolie
19.7. Die Einrichtung von Trennwänden aus Profilglas
20. Putzarbeiten
20.1. Öfen mit Lehmmörtel verputzen
20.2. Verputzen von Fassadenflächen auf Stein und Beton
20.3. Verputzen von Oberflächen innerhalb von Gebäuden
20.4. Röntgenschutzputz und Estrich
20.5. Flächenverkleidung mit Gips- und Gipsfaserplatten
20.6. Solides Nivellieren und Vorbereiten von Flächen zum Streichen oder Tapezieren
21. Anordnung von Sockeln, Belägen und Fußböden
21.1. Anordnung der darunter liegenden Schichten aus Lehm und Lehmbeton
21.2. Gerät binden
21.3. Anordnung von Bodenuntergründen, Erd- und Schotterbeschichtungen
21.4. Das Gerät der Bedeckung aus einem Kopfsteinpflaster und einem Steinblock
21.5. Beton, Mosaik, Zement, Metall-Zement-Beschichtungen
21.6. Einbau von Asphaltbeton und Xylolitpflaster
21.7. Einbau von Fußböden und Fensterbänken aus Beton und Mosaikfliesen
21.8. Installation von Fußböden aus Keramikfliesen
21.9. Verlegen von Fußböden aus Gusseisen und gestanzten Stahlfliesen
21.10. Das Gerät der Böden von der Schachbrettstirnseite
21.11 Verlegen von Fußböden aus Granit- und Marmorplatten
21.12. Die Einrichtung von Fußböden aus Linoleum und Kunststoffen
21.13. Verlegung von nahtlosen Böden aus Polyester, Polymerzement und Polyvinylacetat
21.14. Anordnung von Paneel-, Dielen- und Spanplattenböden
21.15. Anordnung von Parkettböden
22. Facing funktioniert
22.1. Kacheln von Öfen und Kaminen
22.2. Verblendflächen von Wänden, Säulen, Pilastern mit Granit und Formsteinen
22.3. Verkleidung von Wänden, Säulen, Pilastern mit Kalk- und Kalksteinformsteinen
22.4. Oberflächenverkleidung mit Marmor
22.5. Oberflächenverkleidung mit Keramikfliesen
22.6. Mit Blick auf die Oberflächen von Säulen, Pilastern, Hängen auf Holz mit glasierten Fliesen
22.7. Oberflächenverkleidung mit Kunstmarmor mit Sockelgerät
22.8. Flächenverkleidung mit Faserplatten und Sperrholz zum Tapezieren
22.9. Flächenverkleidung von Wänden und Decken mit dekorativen Spanplatten und kaschiertem Papier
22.10. Verkleidung der Rahmen von Wänden und Decken mit Duraluminiumplatten
22.11. Verkleidung von Wand- und Deckenrahmen mit Akustikplatten
22.12. Installation der Toilettengarnitur
23. Stuckarbeiten
23.1. Einbau von Gips- und Zementformteilen
23.2. Anbringen von Gips- und Zementteilen, Rosetten, Kapitellen, Sockeln, Kegeln, Crackern, Klammern, Gittern, Vasen, Wappen
24. Maler- und Tapezierarbeiten
24.1. Anstrich von Außenflächen von Stahlbetonkonstruktionen mit Perchlorvinylfarben
24.2. Anstrich von Stahlkonstruktionen von Brücken, Stützen, Masten, Türmen
24.3. Fassadenmalerei
24.4. Innenanstrich mit Wasser
24.5. Ölmalerei im Innenbereich auf Putz, Beton und Holz
24.6. Bemalen von Metalloberflächen mit Ölfarben und Lacken
24.7. Ölmalerei von Tür- und Fensterfüllern
24.8. Lackieren von isolierten Flächen mit Farben, Lacken, Bitumen, Harz
24.9. Beklebung von Wänden, Decken mit Stoffen und Polsterung von Türen mit Segeltuch
24.10 Wände, Decken mit Tapeten und Rost bekleben
25. Installation von Zäunen und Zäunen
25.1. Anordnung von Zäunen für Laufhöfe von Stangen
25.2. Das Gerät aus Stahlbetonzäunen
25.3. Installation von Zäunen und Zäunen aus Maschendraht, Maschenplatten, Stacheldraht auf Stahlbetonmasten
25.4. Installation von Holzzäunen
25.5. Installation von Holztoren und Toren
25.6. Einbau von Schneeschutzzäunen mit Stahlbeton- oder Holzfüllung
25.7. Installation von Schneeschilden mit ihrer Herstellung
25.8. Einbau zusätzlicher Stahlbetonpfeiler
25.9. Hängende Tore und Tore mit der Installation von Säulen
25.10. Installation von Schutz- und Zierzäunen, Zäunen, Toren aus verschiedenen Materialien, ausgenommen Schutzzäune und Elemente der Anordnung von Straßen und Gebäudehüllen und -konstruktionen
26. Landschaftsgestaltung, Schutz- und Obstplantagen
26.1. Bodenbearbeitung mit Düngung
26.2. Bodenbearbeitung um Setzlinge, Setzlinge und zwischen Reihen
26.3. Pflanzen von Bäumen und Sträuchern mit Vorbereitung von Sitzplätzen und Pflanzmaterial
26.4. Sträucher in eine Hecke pflanzen
26.5. Sämlinge pflanzen, schichten, Sträucher, Erdbeeren
26.6. Setzlinge und Setzlinge pflanzen
26.7. Mechanisierte Waldpflanzung von Sämlingen und Setzlingen "in einem Band" mit Bodenbearbeitung
26.8. Aussaat mehrjähriger Gräser auf mechanisierte Weise
26.9. Aussaat von mehrjährigen Gräsern von Rasen und Blumenbeeten von Hand
26.10. Aeroseeding von Nadelbäumen
26.11. Installation von Gestellen, Stangen, Ankern und Spalierstreben
26.12. Tapestry-Gerät
26.13. Das Gerät eines temporären Spaliers in Palmettengärten
26.14. Rankgerüste mit ausziehbaren Gestellen abbauen
26.15. Das Einbringen von Torf in den Boden und das Anlegen von Gewächshäusern mit nahrhaftem Kompost
26.16. Gartenpflege von Bäumen und Sträuchern
26.17. Pflege von Heckensetzlingen
26.18. Rasen- und Blumengartenpflege
26.19. Pflege von Waldplantagen, Buschbeeren, Tee, Hopfen, Himbeeren
26.20. Pflege von Bäumen, Sträuchern, Beeren
26.21. Pflege von Weintrauben, Tee, Maulbeeren, Erdbeeren, Wiesenpflanzungen und anderen Pflanzungen
26.22. Anordnung von Spielplätzen, Orten der Freizeit und Erholung
27. Bau von Straßenunterbauten und Gehsteigen, mit Ausnahme von Autostraßen und Flugplätzen
27.1. Die Einrichtung der Untergründe und Beläge aus Sand- und Kiesmischung
27.2. Die Einrichtung der Sockel und Verkleidungen aus Schotter
27.3. Bau von Fundamenten und Beschichtungen aus Hochofenschlacke
27.4. Anordnung von Bodenbitumen- und Bodenzementuntergründen und -beschichtungen
27.5. Gerät für blinde Bereiche
27.6. Bau von Pflaster- und Mosaikbelägen
27.7. Die Einrichtung der Untergründe und Beläge aus Asphaltbetonmischung
27.8. Installation von Zementbetonuntergründen und -beschichtungen
27.9. Einbau von Gehwegen aus Betonplatten
27.10. Asphalt-Nivelliergerät
27.11. Das Gerät eines einreihigen Bodenbelags von Holzstraßen und Gehwegen
27.12. Installation von Seitensteinen
27.13. Pflasterung aus zerkleinerten Kopfsteinpflaster
27.14. Laufende Reparatur und Instandhaltung von Straßen
28. Arbeiten zur Organisation von Bau, Umbau und Instandsetzung durch einen beauftragten Bauherrn oder Kunden aufgrund einer Vereinbarung durch eine juristische Person oder einen Einzelunternehmer (Generalunternehmer)
28.1. Unternehmen und Objekte der Leichtindustrie
28.2. Unternehmen und Objekte der Lebensmittelindustrie
28.3. Betriebe und Objekte der Land- und Forstwirtschaft
28.4 Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Verkehrs
29. Bauingenieurwesen
29.1 Erstellung von Kostenvoranschlägen für den Bau und Berechnung der geschätzten Kosten des Objekts
Das Unternehmen "Center of Quality" bietet Ihnen an, eine Mikrogenehmigung von SRO Kazan in Form einer Konformitätsbescheinigung für Arten von Arbeiten zu erhalten, die die Sicherheit von Investitionsbauprojekten nicht beeinträchtigen.